宋，南昌经济纠纷律师，现执业于广州广信君达律师事务所，严格遵守律师职业道德和执业纪律，秉承诚信、谨慎、勤勉、高效的执业理念，受人之托、忠人之事，最大限度地维护当事人的利益。name律师从事法律工作多年来，恪尽职守，为当事人提供快捷、优质、高效的法律服务，取得了良好的社会效果，为法制建设尽了绵薄之力;在办案中不畏权贵、据理力争、维权护法，受到当事人和法院的高度认可和评价。

建设工程索赔成立的条件

　　在我们的日常生活中，如果我们需要寻求个人的某项权利，我们就要拿出证据来，证明自己有一定的条件，只有这样才能够更好的实现自己的权利，下面和一起学习一下这一篇文章，建设工程索赔成立的条件希望对你的问题能够有所帮助。

　　一、建设工程索赔成立的条件

　　1、发包人违反合同给承包人造成时间、费用的损失；

　　2、因工程变更造成的时间、费用损失；

　　3、由于监理工程师对合同文件的歧义解释、技术资料不确切，或由于不可抗力导致施工条件的改变，造成了时间、费用的增加；

　　4、发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加；

　　5、发包人延误支付期限造成承包人的损失；

　　6、合同规定以外的项目进行检验，且检验合格，或非承包人的原因导致项目缺陷的修复所发生的损失或费用；

　　7、非承包人的原因导致工程暂时停工；

　　8、物价上涨，法规变化及其他。

　　二、建设工程索赔程序

　　索赔事件发生后28d内，向监理工程师发出索赔意向通知。

　　发出索赔意向通知后的28d内，向监理工程师提交补偿经济损失和延长工期的索赔报告及有关资料。

　　监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28d内给予答复。

　　监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，28d内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可。

　　当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向监理工程师发出索赔意向通知。在索赔事件终了后28d内，向监理工程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告

　　三、建设工程索赔费用的组成

　　索赔费用的组成与建筑安装工程造价的组成类似，一般包括以下几个方面:

　　人工费

　　指列入概算定额的直接从事建筑安装工程施工的生产工人和附属辅助生产单位的工人开支的各项费用。在索赔费用中还包括增加工作内容的人工费、停工损失费和工作效率降低的等损失费的累计，其中增加工作内容的人工费应按照计日工费计算，而停工损失费和工作效率降低的损失费按窝工费计算，窝工费的标准双方应在合同中设定。

　　设备费

　　可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等几种形式。当工作内容增加引起的设备费索赔时，设备费的标准按照机械台班费计算。因窝工引起的设备费索赔，当施工机械属于施工企业自由时，按照机械折旧费计算索赔费用;当施工机械是企业从外部租赁时，索赔费用的标准按照设备租赁费计算。

　　材料费

　　材料费的索赔包括:由于索赔事项材料实际用量超过计划用量而增加的材料费;由于客观原因材料价格大幅度上涨;由于非承包人工程延期导致的材料价格上涨和超期储存的费用。材料费中应包括运输费、仓储费，以及合理的损耗费用。如果由于承包人管理不善，造成材料损坏失效，则不能列入索赔计价。承包人应该建立健全物资管理制度，记录建筑材料的进货日期和价格，以便索赔时能准确地分离出索赔事项所引起的材料额外耗用量。威力证明材料单价的上涨，承包人应提供可靠的订货单、采购单，或官方公布的材料价格调整指数。

　　通过学习了带来的这一篇文章，我们了解到了，建设工程索赔成立的条件包含了一些比如，发包人违反合同给承包人造成时间、费用的损失；以及因工程变更造成的时间、费用损失；以上就是的总结，感谢您的阅读。

2019年拖欠工程款纠纷起诉状范本

　　在建筑行业领域中，通常有不少的施工企业因合同或是质量等纠纷原因，造成了工程款被拖欠的现象，此时，如果想要维护，可以通过诉讼途径解决。因此，想必大家想知道关于2019年拖欠工程款纠纷起诉状范本接下来由详细为您介绍！

　　2019年拖欠工程款纠纷起诉状范本

　　起诉单位：

　　法定代表人：

　　被告单位：______________市职工教育培训中心

　　地址：

　　诉讼请求：

　　责令甲方偿付工程款和赔楼乙方经济损失：

　　1、付清宿舍楼、教学楼拖欠款________元；

　　2、结算零建工程款：_______元减去甲方垫付的材料款_______元，应付给乙方工程款_______元；

　　3、赔偿乙方的经济损失：______年至______年度拖欠款的滞纳金______；______年______月至______月设备闲置费________元；

　　以上三项合计，共__________元

　　风险提示：

　　诉讼请求必须具体﹑明确，该写的一定要写，因为其事关法院审查的范围。但千万不可不加思考地乱要求，如果无相应的证据来支持你的主张，势必遭到败诉的后果，通常还会因此而向法院支付相应的诉讼费。

　　另外，诉讼请求应提出具体的数额，不能笼统地说;赔偿原告的一切损失;之类。虽然这是没有争议的，但并不等于在提出诉讼请求时多多益善，比较切合实际的请求数额，不仅可以减收诉讼成本，降低诉讼风险，而且有利于法院的调解和双方当事人的和解，减少讼累。

　　事实和理由：

　　风险提示：

　　诉状是个利剑，挑起战争。如果没有写好，那么势必倒过来伤到自己。因此，要摆事实，讲明道理，引用有关法律和政策规定，为诉讼请求的合法性提供充足的依据。摆事实，是要把双方当事人的法律关系，发生纠纷的原因、经过和现状，特别是双方争议的焦点，实事求是地写清楚。讲道理，是要进行分析，分清是非曲直，明确，并援引有关法律条款和政策规定。

　　______年______月______日，______________县建筑工程总公司______公司同______市职工教育培训中心签订了《建筑安装工程合同》，标的是乙方为甲方修建教工宿舍楼两幢。承包方式是;议标形式，也工包材料;。承包额为______元。开工日期定为______年______月______日；竣工日期定为______年______月______日。合同签定后，乙方按时将设备机具等运进工地，但甲方因工地、图纸等原因没有同有关单位交涉好，直到______年______月______日乙方才正式开工。在长达_______天之内，由于甲方的原因，造成乙方开进工地的_______余名职工无活可干，机具设备长期双里无用，给乙方经济上造成损失达_______元。甲方虽然承担了_______元的误工费，但尚有_______元到今有承担赔偿损失的。

　　两幢宿舍楼建筑安装工程竣工后：于______年______月______日，乙方又同甲方签订教学楼工程的施工合同书。教学楼工程于______年______月______日完工。三幢楼均经______________市建筑工程质童监督站校验合格交付被告使用。

　　工程结算书经甲、乙双方审定后，交______市建设银行校准定这杂，双方无任何争议。甲方应依合同书之规定与乙方结清工程款，但至今甲方仍拖欠乙方工程款_______元。

　　从______年______月开始，甲方要求乙方为其零建工程拖工。经多次协商达成协议，乙方又为甲方修建了汽车房、锅炉房、坝墙等多项零建工程。但价值________元的工租款至今不与乙方结算。因甲方一再拖欠乙方工程款，致使乙方工人工资长期不能支付，被迫于______年______月底撤离甲方工地。

　　为了收回甲方拖欠的工程款，乙方组织专人多次与甲方交涉。开始，甲方以工程资料不全为由予以推拖，乙方只得将自己的全部资料复印交给甲方。后来，甲方又以有关建材差价不合理为由拒绝支付原宿舍楼、教学楼所拖欠的工程款，并推而广之，拒绝审核乙方后期施工的全部零建工程的结算。

　　综上所述，甲方违反合同书的约定，单方面地推翻合同书规定的有关条款，无理拖欠乙方工程款给乙方造成了很大的经济损失。《民法通时》第一百零六条规定：;公民、法人违反合同或者不履行其他义务的，应当承担民事。;《经济合同法》第三